Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности и процентов по договору подряда

В Арбитражный суд __________________ Истец: _____________________________ ____________________________________ (наименование, место нахождения <1>) Телефон ___________, факс _________, e-mail _____________________________ Ответчик: __________________________ ____________________________________ (наименование, место нахождения или место жительства)

Телефон ___________, факс _________,

<1> Если истцом является гражданин - его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ).

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности и процентов по договору подряда

Между ____________ и ООО ____________ был заключен договор подряда N ____ от __________.

По условиям данного договора ____________ как подрядчик обязалось выполнить по заданию заказчика работы по ________________, а подрядчик, в свою очередь, - ____________________________________. Цена работ определена договором в размере ________ руб. Из них ________ руб. заказчик обязуется перечислить до начала выполнения работ подрядчиком. Заказчик перечислил данную сумму на счет подрядчика, что подтверждается платежным поручением N ____ от "____" ________ _____ г.

Несмотря на то что истец (подрядчик) исполнил свои обязательства в полном объеме, что подтверждается актом приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами, ответчик (заказчик) не произвел окончательную оплату выполненных работ.

Стоимость фактически выполненных работ по акту выполненных работ - ________ руб. Исходя из этого сумма, подлежащая перечислению истцу ответчиком, составляет ________ руб.

Согласно условиям договора подряда (п. ____) окончательный расчет по фактическим объемам должен быть осуществлен заказчиком в течение пяти дней со дня подписания сторонами акта формы КС-2.

Однако заказчик не осуществил своевременно окончательного расчета по договору. Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.

Несмотря на неоднократные обращения, ответчик до сих пор уклоняется от исполнения своего обязательства по оплате выполненных работ в полном объеме.

Согласно п. ____ договора сторона, нарушившая сроки исполнения обязательств по настоящему договору, выплачивает другой стороне неустойку в размере ________ руб. от суммы договора или оставшейся невыполненной части работ за каждый день просрочки.

Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательства __________ (указать наименование ответчика) перед ______________(наименование истца) по состоянию на "____" ________ _____ г. сумма долга x количество дней просрочки x размер неустойки = ________ руб.

Таким образом, размер задолженности ____________ (наименование ответчика) перед ______________ (наименование истца) по договору подряда составляет ________ руб. из которых ________ руб. - сумма основного долга, ________ руб. - сумма неустойки за просрочку исполнения обязательства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 702 ГК РФ, 125 - 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с _______________ (наименование ответчика) в пользу _________ (наименование истца) сумму основного долга по договору подряда N ____ от ______ в размере ________ руб.

2. Взыскать с _______________ (наименование ответчика) в пользу _______________ (наименование истца) неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ в полном объеме по договору N ____ от ________ в размере ________ руб.

3. Взыскать с _______________ (наименование ответчика) в пользу _______________ (наименование истца) расходы по уплате государственной пошлины в размере ________ руб.

Приложение

1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины.

3. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

5. Документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором.

6. Копия договора подряда N ____ от __________.

7. Копия акта о приемке выполненных работ от __________ г. с локальной сметой.

8. Копия акта сверки взаиморасчетов между __________ и __________ по состоянию на __________ г.

"___" _________ _____ г.

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда (образец)

В ______________________________ (наименование суда первой инстанции)

Истец: __________________________ (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: _______________________ (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска _______________________ (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков

окончания работ по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ ____ г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан завершить работы по возведению для моих личных нужд жилого дома ________________ (характеристики объекта) не позднее "__"______ ____ г. (п. ____ договора).

Фактически ответчик завершил строительные работы и сообщил мне о своей готовности к сдаче-приемке готового объекта только "___"_______ ____ г. т.е. просрочка составила ____ календарных дней.

В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Поскольку условие заключенного сторонами договора о размере неустойки ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством, указанное условие является недействительным и следует исходить из предусмотренных ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" требований.

Поэтому в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"________ ____ г. мною было направлено предложение добровольно уплатить мне неустойку в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки, что составляет _______________ рублей (неустойка за ___ дней просрочки окончания строительства).

В письменном ответе от "___"__________ ____ г. ответчик мое требование в полном объеме не признал, сославшись на то, что размер неустойки установлен договором, и выразил согласие уплатить неустойку в размере, установленном договором.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов от стоимости работы (услуги), а если стоимость работы (услуги) отдельно в договоре не определена - общей стоимости заказа. Согласно п. 1 ст. 14 того же Закона, условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, предусмотренными законодательством, признаются недействительными.

Таким образом, в данном случае должен применяться размер неустойки, установленный Законом "О защите прав потребителей".

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, ст. 14 и 29 Закона РФ "О защите прав потребителей",

прошу:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"_____ ___ г. - на ____ стр.

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.

3. Копия заказного письма от "___"_______ ____ г. - на __ стр.

4. Уведомление о вручении заказного письма - на ___ стр.

Образцы исковых заявлений

М.О. г.Реутов, ул. Новая, д.19

Истец:_______________________________

(наименование/местонахождение)

Ответчик: ____________________________

(наименование/местонахождение)

Цена иска: ________________руб.

Третейский сбор:___________руб.

Образец № 1 Исковое заявление

о взыскании задолженности по договору подряда

____________________________________________________ (далее - Истец, Подрядчик) и

(наименование)

_____________________________________________________ (далее - Ответчик, Заказчик)

(наименование)

заключили договор от № ______ от __ ________ 20__ г. согласно п._________которого, Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы (далее описывается предмет договора) __________________ в соответствии с условиями договора и проектной (вид работ) документацией, включая возможные работы, определенно не упомянутые в проекте, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной эксплуатации.

Стоимость работ определяется (описывается стоимость и порядок приемки и оплаты работ), согласно утвержденной сторонами сметной документации. В договоре закреплено, что объемы работ на объектах определяются по утвержденной локальной смете. По окончании работ на каждом объекте и после устранения замечаний, Подрядчик представляет Заказчику подписанный им акт сдачи-приемки выполненных работ. За выполненные работы Ответчик перечисляет оплату в течение _____ банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

По результатам выполнения подрядных работ по договору, Подрядчик оформил акты сдачи-приемки от __ _______ 20__ г. (за _________________) (период) на сумму ________ рублей и от __ _______ 20__ г. (за _________________) на сумму ________ рублей. Акты подписаны представителями сторон договора.

Ответчик оплатил работы, выполненные истцом по акту от __ _______ 20__ г. на сумму ______ рублей. От оплаты оставшейся части работ Заказчик отказался, сославшись на то, что стоимость подрядных работ, указанная в локальной смете, отличается от стоимости, указанной в актах выполненных работ.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по договору подряда, одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Результат, выполненных Подрядчиком работ, принят Заказчиком без претензий по качеству и объему.

Обоснованием компетенции Третейского суда при РТПП, является его рассмотрение, на основании заключенного между сторонами третейского соглашения от _________________201_г. указанного в п.___Договора, в виде третейской оговорки: Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, или в связи с ним, подлежат окончательному разрешению в Третейском суда при РТПП, по адресу: М.О. г. Реутов, ул. Новая, д.19, в соответствии с его Положением и Регламентом, действующими на день подписания Договора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 5 и 23 Федерального закона РФ О третейских судах Российской Федерации, прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору подряда N __ от __ _______ 20__ г. в размере __________ руб.
2. Взыскать с Ответчика расходы на оплату третейского сбора в размере ___________руб.

Приложение на ________листах:

1. Заверенная копия искового заявления, для направления Ответчику на___________листах.

2. Документ, подтверждающий уплату третейского сбора на___________листах.

3. Заверенная копия договора подряда (2 экз. один в дело, один для ответчика) на___________листах.

4. Заверенные копии актов сдачи-приемки работ (2 экз. один в дело, один для ответчика) на___________листах.

5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. (2экз. один в дело, один для ответчика) на ________листах.

6. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица на___________листах.

7. Заверенные копии Выписки из ЕГРЮЛ Истца и Ответчика на___________листах.

8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления на___________листах.

_____________________________

(подпись Истца, или представителя) __ ____________ 20__ г.

=======================================================================================

В Третейский суд при РТПП

Истец:_______________________________

(наименование/местонахождение)

Ответчик: ____________________________

(наименование/местонахождение)

Цена иска: ________________руб.

Третейский сбор:___________руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании убытков за нарушение исключительного права на полезную модель

Я_______________________________________________(далее - Истец, Правообладатель) являюсь обладателем патента на полезную модель: № _______ ______________________________, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей РФ _________ года.

Данная полезная модель является конструкцией, применяемой для совмещения автомобильного, трамвайного и пешеходного движений на одном участке при любых конструкциях путей, в различных вариантах при строительстве трамвайных путей, железнодорожных переездов и улиц.

___________года между мной и ООО _______________(далее - Ответчик) был заключен лицензионный договор № _________, зарегистрированный в ФГБУ ФИПС за № ___________________. Согласно лицензионному договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования патента на полезную модель: № _______ ______________________________, (далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, с целью изготовления и дальнейшей реализации партии конструкций в количестве 1000 шт. по патентным моделям Истца, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение, в размере ________руб.

___________года лицензионный договор был исполнен в полном объеме и оплачен Лицензиатом.

Однако, в настоящее время, мне стало известно, что Ответчик, без моего согласия, самостоятельно начал производство конструкций _____________ по чертежам, полностью соответствующим моей, вышеописанной запатентованной полезной модели и содержащей все признаки формулы полезной модели. Незаконно - изготовленные конструкции, Ответчик реализовал в ГУП _________ (ИНН _________, КПП __________, юридический адрес: г. Москва, ул. __________, д. __, стр.___, генеральный директор _______), которое начало их сборку и укладку по адресу: г Москва, ул. ________________, в рамках выигранного конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг по строительству объекта ___________________________ общей площадью - _________ кв.м. В настоящее время, ГУП ____ уже заказал, получил от Ответчика, собрал и уложил уже 200 шт. моих запатентованных полезных моделей (конструкций).

С целью подтверждения изложенных фактов, прошу запросить в ГУП ____________ (_______, г. Москва, ___________, д.______, стр.___. тел.(495) ______) утвержденную проектную документацию на объект Модернизация трамвайных путей с устройством верхнего покрытия из крупноразмерных железобетонных плит на ул. _________города Москвы

П. 4.5. Лицензионного договора устанавливает, что в случае использования Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности с нарушением п.п. 2.1 -2.5. настоящего Договора, в том числе:

- изготовление и реализацию конструкций, по __________ моделям Лицензиара сверх лимита, установленного настоящим Договором

Лицензиат обязан самостоятельно прекратить нарушения и выплатить Лицензиару компенсацию на нарушенный объем в размере двойного лицензионного вознаграждения, установленного п. 3.1. настоящего Договора, в течение 10 дней с момента предъявления письменной претензии Лицензиара или предоставить свои возражения.

П. 4.7. Лицензионного договора устанавливает, что по требованию Лицензиата вся незаконно изготовленная и не реализованная продукция утилизируется Лицензиатом за свой счет.

Обоснованием компетенции Третейского суда при РТПП, является его рассмотрение, на основании заключенного между сторонами третейского соглашения от _________________201_г. указанного в п.___Лицензионного Договора, в виде третейской оговорки: Все споры и разногласия подлежат окончательному разрешению в Третейском суде при РТПП, по адресу: М.О. г. Реутов, ул. Новая, д.19, в соответствии с его Положением и Регламентом, действующими на день подписания Договора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 11, 307, 309, 310, 702, 1346, 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 5 и 23 Федерального закона РФ О третейских судах Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Запретить Ответчику использование и реализацию исключительных прав Истца на объекте Модернизация трамвайных путей с устройством верхнего покрытия из крупноразмерных железобетонных плит на ул. ________ города Москвы.

2. Взыскать с Ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав Истца в размере __________ рублей.

3. Изъять из оборота и уничтожить, за счет Ответчика, конструкции, изготовленные Ответчиком с нарушением патентных прав Истца.

4. Опубликовать решение суда о нарушении патента в официальном бюллетени Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

5. Взыскать с Ответчика судебные расходы на юриста в размере ___________ рублей.

6. Взыскать с Ответчика расходы на оплату третейского сбора в размере ________ руб.

Приложение на ________листах:

1. Заверенная копия искового заявления, для направления Ответчику на___________листах.

2. Документ, подтверждающий уплату третейского сбора на___________листах.

3. Копия Лицензионного договора (2 экз. один в дело, один для ответчика) на___________листах.

4. Копии актов сдачи-приемки работ (2 экз. один в дело, один для ответчика) на___________листах.

5. Копии патентов (2 экз. один в дело, один для ответчика) на___________листах.

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. (2экз. один в дело, один для ответчика) на ________листах.

7. Заверенные копии Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика или выписка с сайта ФНС на___________листах.

8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления на___________листах.

_____________________________

(подпись представителя Истца) __ ____________ 20__ г.

=======================================================================================

В Третейский суд при РТПП

М.О. г.Реутов, ул. Новая, д.19

(наименование/местонахождение)

Ответчик: ____________________________

(наименование/местонахождение)

Цена иска: ________________руб.

Третейский сбор:___________руб.

Исковое заявление

о обращении взыскания на имущество

по договору поручительства № б/н от __________

Между ООО _ (далее - Истец) и ______ (далее - Ответчик) _____ 2012 года был заключен Договор № ___________ на поставку _________ (далее Договор поставки).

По условиям Договора поставки Истец принял на себя обязательства поставить, а Ответчик обязался принять и оплатить ________ (далее по тексту - Товар) в порядке и на условиях Договора поставки и приложений к нему.

Согласно Договору поручительства б/н от ___________2012г. Ответчик обязался в качестве обеспечения исполнения взятых на себя обязательств по Договору поставки, либо в счет погашения задолженности Ответчика по Договору поставки передать Истцу _________________________ находящихся на балансе Ответчика.

Во исполнение Договора поставки, Истец по накладным: __________________________________________________________________________________, передал Ответчику Товар на общую сумму ______________.

В соответствии с Приложениями № _______________ в рамках Договора поставки за период с ________________ Поставщиком поставлено, а Покупателем принят Товар (топливо для реактивных двигателей) на сумму ____________ руб.

Истец свои обязательства исполнил надлежащим образом, не имел и не имеет от Ответчика каких-либо претензий.

Однако Ответчик не полностью рассчитался за Товар.

Во исполнение п.7.1. Договора Истец направил Ответчику претензию с требованием о погашении задолженности (копия претензии исх.№_______от _____2012г. с почтовой квитанцией прилагается).

По состоянию на _________ 2012 года сумма неоплаченного основного долга составляет _______.

Согласно условий Договора поручительства б/н от _______2012 г. Истец заявил Ответчику все вышеуказанные требования о передаче_____________.

На день обращения с настоящим Исковым заявлением в арбитражный суд долг не погашен, сроки оплаты истекли, имеет место просрочка исполнения Ответчиком обязательств по оплате Товара.

За нарушение условий Договора поставки о сроках оплаты поставленного Товара предусмотрена неустойка (п. 5.2 Договора).

На ________ 2012 года, с учетом всех допущенных Ответчиком просрочек оплаты поставленного Товара, сумма штрафной неустойки составляет _____________.

Таким образом, общая задолженность Ответчика по состоянию на __________ 2012г. составляет _______________.

Истец просит суд обратить взыскание на _____________Ответчика в счет погашения соответствующей части задолженности (т.е. в размере __________ рублей) и обязать Ответчика передать Истцу вышеуказанные ___________.

Обоснованием компетенции рассматривать данный спор является, заключенное между сторонами от ___________ 20__ г. третейское соглашение о передаче его на окончательное рассмотрение в Третейский суд при РТПП, по адресу: М.О. г. Реутов, ул. Новая, д.19 . в соответствии с его Положением и Регламентом, действующими на день подписания Договора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 1, 6, 8, 11, 12, 190, 307, 309, 310, 314, 363 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 5 и 23 Федерального закона РФ О третейских судах Российской Федерации, прошу:

1. Обратить взыскание на имущество Ответчика: ____________ находящихся на балансе Ответчика в счет погашения задолженности Ответчика в размере _________ рублей.
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по оплате третейского сбора в размере ________ руб.

Приложение:

1. Заверенная копия искового заявления, для направления Ответчику.

2. Документ, подтверждающий уплату третейского сбора.

3. Заверенная копия Договора поручительства б/н от ______12 г. (2 экз. один в дело, один для ответчика).

4. Заверенная копия договора поставки № ______ от ____12 г. с приложениями (2 экз. один в дело, один для ответчика).

5. Заверенные копии накладных, актов приема-передачи и счетов-фактур (2 экз. один в дело, один для ответчика).

6. Заверенная Копия Акта сверки расчетов (2экз. один в дело, один для ответчика).

7. Расчет цены иска (2экз. один в дело, один для ответчика).

8. Копия претензии исх.№1241 от 04.08.2011г. с почтовой квитанцией (2экз. один в дело, один для ответчика).

9. Письма-требования и ответы (2экз. один в дело, один для ответчика).

10. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица на Истца.

11. Выписки из ЕГРЮЛ Истца и Ответчика.

Директор ООО _______________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору строительного подряда

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского

автономного округа

Истца: ООО___________________________

Адрес: ________________________________

Телефон ____________, факс ___________,

Эл. почта ____________________________

Представитель по доверенности___________

Адрес: ________________________________

Телефон ____________, факс ___________,

Эл. почта ____________________________

К ответчику: __________________________

Адрес: ________________________________

Телефон ____________, факс ___________,

Эл. почта _____________________________

Цена иска: ______________________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору строительного подряда

Поводом для обращения в арбитражный суд послужило наличие спора оплате выполненных работ по договору подряда.

1. Обстоятельства дела, доказательства

________________________________________ ООО _____________ и ООО «______________________» заключен договор подряда №_____ (далее - Договор).

Цена Договора, с учетом заключаемых в последующем дополнительных соглашений, с учетом НДС 467 101 312,33 рублей

Сроки выполнения работ по Договору с ________________ года по ___________________ года (п.2.4 Договора и Дополнительное соглашение №_____ к Договору от _________).

Таким образом, Договор соответствие п.1 ст. 422, 432 ГК РФ соответствует обязательным для сторон правилам, установленным § 1 и § 3 главы 37 ГК РФ, действующим в момент его заключения. Также Договор сторонами не расторгнут и не признан недействительным в судебном порядке.

В соответствии с условиями означенного договора ООО «____________________», выступая в качестве Исполнителя, по заданию ООО «__________», являющегося Заказчиком, поэтапно выполнило комплекс работ по строительству скважин на общую сумму ____________________рублей.

Выполненные поэтапно работы оплачены ООО «_____________________» на сумму _______________________рублей. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) на указанную сумму подписаны.

____ и _____ года представитель ООО «___________» - работник ООО «__________», и представитель ООО «___________» составили и подписали Акты приема-сдачи кустовой площадки куста №_______ и куста №_______ соответственно _________________ месторождения после бурения, демонтажа буровой установки и вывоза бурового оборудования. Замечания по качеству выполнения работ отсутствовали.

На основании указанных подписанных актов ООО «________________________» подготовило и направило Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) №___ и №______ от ___________, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №_____ и №________ от ___________ и счета-фактуры №_______ и №_______ от _________, согласно которым стоимость выполненных работ составляет ______________рублей с учетом НДС, в том числе _________________ рублей - за работы выполненные на кусте № __________________________месторождения и ______________________ рублей – за работы выполненные на кусте №___________ того же месторождения.

_________________________________ года ООО «________________» получило письмо (Исх. №11-3728 от 24.10.2008) с прилагаемыми к нему неподписанными ООО «____________________________» вышеозначенными актами, справками и счетами-фактурами.

Согласно названному письму ООО «___________________________» признает факт выполнения работ на кустах №_____ и №______ ______________ месторождения, однако отказывается от подписания возвращаемых документов, в связи с наличием задолженности ООО «_________________» перед ООО «__________________» по нарушению договорных отношений в размере ______________________ рублей. Расчет означенной суммы ООО «____________» не предоставило.

Таким образом, выполненные ООО «__________________» работы имеют для ООО «_____________________» потребительскую ценность, их стоимость обоснована, а отказ от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) №____ и №______ от __________ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №____ и №_______ от _____________ и оплаты безоснователен.

2. Правовые основания

2.1. Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК РФ).

В соответствии со статьей 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, безосновательный односторонний отказ от подписания акта недопустим. Однако, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной, который является доказательством выполнения заказчиком договорных обязательств и основанием для их оплаты.

В силу пп.7.4, 7.5 Договора оплата выполненных работ производится заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и форм, утвержденных действующим законодательством РФ, подписанных заказчиком и подрядчиком, в течение 45 дней с даты предоставления подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Оригиналы счетов-фактур №______ и №_______ от ________ на общую сумму __________ рублей с учетом НДС предоставлены ____________.

Соответственно, оплата за выполненные работы должна быть произведена не позднее _____________года.

Однако в нарушение указанной нормы обязательства по оплате выполненных и принятых работ ООО «_________________» не исполнило.

2.2. Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Указанием ЦБ РФ от 28.11.2008 N 2135-У начиная с ____________года, ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 13 процентов годовых.

Таким образом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, которые ООО «___________» обязано уплатить ООО «___________________», за период просрочки оплаты с _________________________ по день подачи настоящего искового заявления в арбитражный суд (____________) составляет ______________ рублей (______________ рублей (сумма задолженности без НДС) * 13% / 360 * 42 дня (количество дней просрочки)).

3. Подведомственность, подсудность

3.1. Спор, возникший между организациями об исполнении обязательств по договору подряда, является экономическим, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, и в соответствие со ст. 27 АПК РФ подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

3.2. Местонахождение Ответчика - ООО «_______________»г.___________________, соответственно согласно нормам ст. 35 АПК РФ иск подлежит рассмотрению арбитражным судом ________________________________– по месту нахождения ответчика.

4. Правила соединения и разъединения исковых требований

Исковое заявление состоит из одного требования, оснований для решения судом вопроса в порядке ст.130 АПК РФ о выделении требований в отдельное производство не имеется.

5. Государственная пошлина

Цена иска составляет __________________ рублей (_________________ рублей + __________________рублей). В соответствии со ст. 333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска свыше 1 000 000 рублей уплачивается в размере 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей.

Таким образом, государственная пошлина составляет _____________рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.309,310,702,740,753 ГК РФ, ст.ст.125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика - ООО «__» ____________ руб. основного долга, в пользу

Истца - ООО «____».

2. Взыскать с ответчика - ООО «____» в пользу истца- ООО «____» проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ________________ руб.

3. Взыскать с ООО «______» в пользу ООО «______» проценты пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга ___________ рублей, с «___»_____ 20___ по день фактической уплаты основного долга.

4. Взыскать с ответчика - ООО «_______» в пользу истца- ООО «______» уплаченную госпошлину в сумме _________ руб.

В соответствие с п.п.1, 3 ст. 122 АПК РФ представитель истца (ФИО) согласен на получение уведомлений телеграммой, факсимильной связью, электронной почтой и другими средствами связи.

Приложение:

Копия договора №____ с приложениями и протоколами разногласий от _____г.на ___л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №___ от _______г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _______г. на 1л.

Копия счета-фактуры №___ от ___________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_______ от __________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ______г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_____ от ________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от __________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_____ от _________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ________г. на 1л.

Копия акта от ___________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ___________г. на 1л.

Копия акта от ___________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ___________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_____ от _________г. на 1л.

Копия акта от _________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от __________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ________г. на 1л.

Копия акта от _________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №________ от ________г. на 1л.

Копия акта от __________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №_____ от _____________г. на 1л.

Копия акта от _______________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ___________г. на 1л.

Копия акта от _____________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от __________________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _____________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №__________ от _____________г. на 1л.

Копия акта от _____________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №______ от ______________г. на 1л.

Копия акта от __________________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _______________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.

Копия счета-фактуры ___ от _____________г. на 1л.

Копия акта от _________________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от _________________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №___от _____________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ___________________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №___ от ______________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ______________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №________ от _____________г. на 1л.

Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________________г. на 1л.

Копия счета-фактуры №__________ от ________________г. на 1л.

Копия письма №___________ от ______________г.с приложением акта сверки взаиморасчетов по состоянию на ___________г. на 2л.

Копия платежного поручения № _____от _______г. на 1л.

Копия платежного поручения №_____ от ______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______от _______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от________г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от _______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от _______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______от ______г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от ______г. на 1л.

Копия платежного поручения №_______ от______г. на 1л.

Копия платежного поручения №_______ от ______г. на 1л.

Копия платежного поручения №_____ от _________г. на 1л.

Копия платежного поручения №_____ от__________г. на 1л.

Копия платежного поручения № ______от _________г. на 1л.

Копия платежного поручения №______ от _________г. на 1л.

Копия платежного поручения об уплате государственной пошлины от ____________ на 1л.

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «___________________» от _____________г. на 1л.

Квитанция о направлении копии искового заявления ответчику на 1л.

Копия генеральной доверенности от _______________.

Представитель ООО «____________________»

по доверенности от «___»________ 20__ г. №___ __________ ______

Автор документа

В Арбитражный суд _____________________

Истец: ________________________________

место нахождения: _____________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(телефон, адрес электронной почты)

Цена иска: ____________________ рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании долга за выполненные и принятые работы,

а также процентов за просрочку оплаты по договору подряда

____________ ____ г. между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор подряда N _______ (копия прилагается).

Пунктом ____ договора предусмотрено, что ответчик поручает и оплачивает, а истец принимает на себя обязательства по поэтапному выполнению комплекса работ по объекту _____________ по адресу: ________________.

В соответствии с пунктами ___ договора комплекс работ по договору должен быть выполнен истцом и сдан ответчику согласно календарному плану, по истечении _______ с момента подписания договора.

Истец выполнил все свои обязательства и сдал выполненные по договору работы своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных и принятых работ, справкой по объемам выполненных работ (форма КС-2, КС-3 - копии прилагаются). Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, все акты подписаны ответчиком без оговорок.

Итоговый акт N ___ датирован и подписан ответчиком ___________ ____ г. Таким образом, все работы по договору (на общую сумму __________) выполнены истцом и приняты ответчиком.

Согласно пункту ___ договора цена работ определяется расчетом договорной цены и оплачивается за выполненные работы на основании актов. По сумме актов стоимость выполненных истцом работ составляет ____ (________) рублей, в том числе НДС ____________ рублей.

В силу пункта ___ договора оплата работ производится в следующем порядке: ________________.

Пунктом ___ договора предусмотрено, что подписание итогового акта сдачи-приемки законченных работ по объекту является основанием для окончательного расчета.

На ____________ ___ г. ответчиком оплачены выполненные работы на общую сумму ___________ (копии документов об оплате прилагаются).

Не оплачены работы на сумму _________. Расчет суммы задолженности прилагается к исковому заявлению.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ ответчик обязан уплатить истцу обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Добровольно погасить сумму долга ответчик отказался.

В соответствии с пунктом ____ договора ответчик перечисляет средства по актам выполненных работ не позднее чем через ___ дней после их подписания.

Итоговый акт N ____ от __________ ____ г. подписан ответчиком в день его составления, то есть ____________ ____ г. Таким образом, на _______________ ____ г. просрочка в оплате долга составила ___ дней.

В соответствии с п. ____ Договора ответчик обязан по требованию истца выплатить последнему пени в размере ___% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более ____% от стоимости работ.

В соответствии с пунктом ____ договора, общий размер неустойки, по состоянию на ____________ ____ г. составил _______________________ (расчет процентов прилагается).

Пени начислялись на сумму основного долга без учета НДС за весь период просрочки.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, а также статьями 125 - 126 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму долга по оплате выполненных и принятых работ по договору подряда N ______ от ____________ ____ г. в размере ____ (__________) рублей.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму неустойки вследствие просрочки оплаты в размере ____ (__________) рублей.

3. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму уплаченной государственной пошлины в размере _____ (_________) рублей.

Приложения:

1. Копия договора подряда N _____ от ___________ ____ г.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации истца.

3. Копии актов выполненных работ.

4. Копии документов об оплате.

Источники: obrazec.org, www.docstandard.com, www.reutovsud.ru, www.lex-pravo.ru, dogovor-urist.ru