Исковые заявления в защиту прав потребителей услуг, работ

ИСКИ ИЗ ДОГОВОРОВ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА)

Претензии потребителя к качеству пластиковых окон ПВХ. Судебная практика

Образцы исковых заявлений по договору строительного подряда

Образцы исковых заявлений потребителей - дольщиков по договору долевого участия в строительстве

Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку застройщика по передаче квартиры по договору долевого участия, убытков, расходов на устранение недостатков работ и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска

Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2

Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,

Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,

Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,

Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00

(сто семнадцать тысяч рублей)

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда.

13.09.2011г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №3. В соответствии с п.п. 1.1. и 1.2. договора подрядчик обязался выполнить ремонт ванной и коридора, согласно смете (приложения № 1), материалы для выполнения работ приобретаются заказчиком самостоятельно.

В соответствии с разделом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 рублей без материалов, до начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ, оставшаяся сумма в размере 30 % выплачивается заказчиком по мере предоставления подрядчиком акта приемки выполненных работ.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс в размере 31 500,00 рублей и 12 000,00 рублей за материалы.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом. Устранить недостатки ремонтных работ, либо возвратить уплаченные истцом суммы ответчик отказался. Поскольку в установленный срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-передачи не подписан, ответчик не отчитался за материалы.

В результате некачественного выполнения ответчиком ремонтных работ из квартиры истца произошло затопление соседней квартиры. Также истец была вынуждена нанять другую бригаду для устранения недостатков ремонтных работ.

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2011г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2011г, 29.10.2011г, 05.11.2011г.

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I Озащите прав потребителей если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ указано, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I О защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги договором овыполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Размер неустойки за период с 01.10.2011г по 09.12.2011г составил 94 500,00 рублей из расчета:

- 45 000,00 рублей (произведенная оплата) х 3% = 1 350,00 рублей

- 70 дня (количество дней просрочки) х 1 350 рублей = 94 500,00 рублей.

Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I О защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил права потребителя - истца, чем причинил ему моральный вред. Истец оценивает моральный вред в размере 30 000,00 рублей.

На основании изложенного прошу:

1. Расторгнуть договор подряда №3 от 13.09.2011г.

2. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича уплаченный аванс в размере 31 500,00 рублей.

3. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича неустойку в размере 43 500,00 рублей.

4. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича убытки в размере 12 000,00 рублей.

5. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей.

Приложение:

1. Договор подряда №3 от 13.09.2010г.

2. Расписки в получении денежных средств в качестве аванса и за материалы.

3. Договор № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2011г, расписки в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2011г, 29.10.2011г, 05.11.2011г.

4. Претензия, почтовая квитанция от 09.12.2011,опись вложения в почтовый конверт.

Образец искового заявления (взыскание задолженности по договору подряда )

Иск по договору подряда

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Адрес:__________________________

Истец: Общество с ограниченной ответственностью ***

Адрес: __________________________

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью

Адрес: ___________________________

Сумма иска: 1 196 988,35 руб.

Госпошлина: 24 969,88 руб.

Исковое заявление

Между ООО *** (далее - истец) и ООО *** (далее - ответчик) заключен договор подряда на выполнение работ по вырубке и корчевке зеленых насаждений № 1-40-09 от 12.08.2009 г. (далее - договор). Согласно договору истец выполняет работы по подготовке территории в виде вырубки деревьев и кустарников для реставрации объектов усадьбы Кузьминки (Усадебный дом и флигель сенатора П.С. Полуденского) по адресу: г. Москва, ул. Кузьминская, Природный историко-рекреационный комплекс Кузьминки-Люблино. Стоимость договора составила 1 138 881 руб. 66 коп.

Истец свои обязательства выполнил в полном объеме и надлежащим образом, что подтверждается подписанными в двухстороннем порядке Актом о приемке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 06.10.2009 г.

Ответчик по настоящее время от выполнения своего обязательства по оплате работ истца по договору уклоняется.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допустим, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 8.1 договора, стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями договора.

Статьей 395 Гражданского Кодекса РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

Ответчик должен был оплатить работы истца по договору в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания актов КС-2 и КС-3. Данные акты были подписаны 06.10.2009 г. С 11.10.2009 г. по 07.06.2010 г. (за 237 дней) истец вправе начислить проценты за пользование его денежными средствами.

Согласно Указанию ЦБ РФ от 31 мая 2010 г. N 2450-У, с 1 июня 2010 г. ставка банковского процента (ставка рефинансирования) составляет 7,75 % годовых. Таким образом, подлежащие уплате ответчиком проценты за пользование денежными средствами истца, составляют:

1 138 881.66 * 237 * 7.75/36000 = 58 106 руб. 69 коп.

Пунктом 8.5. договора предусмотрено, что все споры, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, стороны будут пытаться решать путем переговоров, а при недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.

Истец в течение полугода неоднократно предпринимал попытки урегулировать спор путем переговоров, однако ответчик, ссылаясь на недостаточность денежных средств, свои обязательства по договору не выполняет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 395 ГК РФ, ст. 4 АПК РФ, прошу суд

взыскать с ООО *** в пользу ООО *** сумму основной задолженности в размере 1 138 881 руб. 66 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 58 106 руб. 69 коп. уплаченную при подаче настоящего заявления сумму государственной пошлины в размере 24 969 руб. 88 коп.

Приложение:

1) подтверждение направления заявления ответчику - 1 л.

2) платежное поручение об уплате госпошлины - 1 л.

3) копия договора подряда № 1-40-09 от 12.08.2009 г. и сметы - 5 л.

4) копии актов КС-2 и КС-3 от 06.10.2009 г. - 5 л.

5) копия карточки счета 62 по контрагенту ООО *** - 1 л.

6) копия свидетельства о гос.регистрации истца и приказа № 9-К о приступлении *** к обязанностям генерального директора - 2 л..

Генеральный директор ООО *** __________________ ****

Образец искового заявления (иска) о взыскании долга по договору подряда

Опубликовано 29/04/2013 | Автор: advokat_lipeck

Вторая по распространенности категория хозяйственного спора в практике арбитражного адвоката . является спор по договору подряда или строительного подряда. Для победы в таком деле необходимо иметь подписанный заказчиком акт выполненных работ. Либо пройти процедуру, предусмотренную в договоре либо в ГК РФ в случае уклонения от подписания такого акта. В любом случае суд спросит у юриста, чем подтверждается факт выполнения работ.

Вот собственно, и сам образец иска.

Истец: Общество с ограниченной ответственностью Металлург-4

399851, Липецкая обл . г. Данков, ул. Космонавтов, д. 105

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью Сфера

Третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью Конструкция

121374, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 13, оф. 16

Цена иска: 2 430 034 руб. 82 коп.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Между Истцом и Ответчиком был заключен договор субподряда № 04 от 01.09.2009г. в соответствии с положениями ст. 740 ГК РФ. Согласно названного договора итец принял на себя обязательства выполнить работы по монтажу системы автоматического водяного пожаротушения склада-терминала в районе ст. Казинка в г. Липецке (п. 1.1), а ответчик - принять и оплатить данные работы (п. 1.2).

Стоимость строительно-монт ажных работ, в соответствии с п. 2.1. договора, составила 12 000 (двенадцать тысяч) рублей за монтаж одной тонны труб, металлоконструкц ий опор и оборудования, без стоимости материалов. Согласно п. 6.1. договора, оплата за выполненные работы производится по фактически выполненным объемам работ на основании актов о приемке выполненных работ форма КС-2, подписанных Заказчиком и справки формы КС-3 в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Разделом 8 договора установлено, что приемка выполненных работ по объекту производится в течение 3-х дней со дня получения Ответчиком извещения Истца об их завершении. При этом Ответчик должен назначить своего представителя, который от имени совместно с Истцом осуществляет приемку выполненных работ по, акту приемки.

Обязанность Ответчика принять выполненные работы также вытекает из статьи 720 ГК РФ. Порядок приемки выполненных работ установлен статьей 753 ГК РФ.

В результате работы по договору субподряда № 04 от 01.09.2009г. выполнены Истцом надлежащим образом, все принятые по договору обязательства исполнены, что подтверждается соответствующими актами выполненных работ, составленными в порядке предусмотренном п. 4 ст. 753 ГК РФ. Претензий относительно выполненных работ от Ответчика, равно как от Третьего лица, в адрес Истца не поступало.

Обязанность Ответчика оплатить выполненные работы установлена статьями 711 и 746 ГК РФ. Однако, в нарушение условий договора, выполненные работы оплачены Ответчиком лишь частично.

В ответе на претензию Истца, Ответчик отказывается от оплаты выполненных Истцом работ, ссылаясь при этом на отказ третьего лица от приемки и оплаты выполненных работ. В соответствии с п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 51 от 24.01.2000 г. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда, оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику.

Таким образом, на момент подачи искового заявления, за Ответчиком числится задолженность перед Истцом по договору субподряда № 04 от 01.09.2009г. в размере 2 430 034 (Два миллиона четыреста тридцать тысяч тридцать четыре) рубля 82 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 702, 711, 720, 740, 746, 753 ГК РФ, ст.ст. 4, 35, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1​ Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору субподряда № 04 от 01.09.2009г. в размере 2 430 034 (Два миллиона четыреста тридцать тысяч тридцать четыре) рубля 82 коп.

2​ В связи со сложным финансовым положением сложившимся в обществе, руководствуясь п. 1 ст. 333.41. НК РФ, отсрочить уплату государственной пошлины на шесть месяцев.

Приложение:

1​ Квитанции об отправке копий искового заявления лицам участвующим в деле.

2​ Копия договора подряда № 200609-01 от 22.07.2009г.

3​ Копия договора субподряда № 04 от 01.09.2009г.

4​ Копии актов выполненных работ.

5​ Копия письма от 17.05.2010г. с описью.

6​ Копия претензии с описью.

7​ Копия ответа на претензию.

8​ Копия Устава.

9​ Копия свидетельства о регистрации.

10​ Копия решения о назначении директора.

Источники: www.logos-pravo.ru, oformitely.ru, advokat-112.ru, gri2zly.ru