Главная » Статьи » Правила и консультации

Договор на выполнение работ и услуг образец

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ

«__»________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы и услуги, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы и услуги в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Виды работ и услуг, выполняемых Подрядчиком:

1.3. Заказчик передает в пользование Подрядчику в полном объеме материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работ и услуг по настоящему договору. Оборудование передается по заключенному между сторонами договору передачи оборудования в безвозмездное пользование (Приложение № 2).

1.4. Срок действия настоящего договора: начальный срок «__»________ 20__ г. конечный срок «__»________ 20__ г. Сроки выполнения отдельных работ и услуг указываются в заданиях Заказчика.

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

2.1. Цена подлежащих выполнению работ и услуг включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Издержки Подрядчика включают в себя:
  • компенсируемую Заказчиком часть заработной платы, выплачиваемой Подрядчиком своим работникам, состоящим с Подрядчиком в трудовых отношениях и направляемым Подрядчиком для выполнения заданий Заказчика, в размере, устанавливаемом в заданиях
  • предусмотренные законодательством компенсации, выплачиваемые Подрядчиком работникам, в частности за привлечение к сверхурочным, ночным работам и т.п. исчисленные в отношении компенсируемой части заработной платы. Размер компенсаций составляет: ______________________________________________________________________
  • расходы, понесенные в связи с организацией медицинского осмотра работников
  • отчисления по государственному социальному страхованию работников, кроме отчислений из заработной платы.
  • Вознаграждение Подрядчика составляет _____________ рублей. Количество работников, направляемых для выполнения заданий Заказчика, определяется на основании ___________________________.

    2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ________ рублей в течение _______ дней после подписания настоящего Договора. Остальную сумму Заказчик выплачивает после выполнения работ и услуг Подрядчиком при условии, что работы и услуги выполнены надлежащим образом.

    3. Права и обязанности сторон

    3.1. Подрядчик обязан:

    3.1.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для исполнения задания.

    3.1.2. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, в том числе о количестве работников, направляемых для выполнения задания.

    3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.

    3.1.4. Проводить ориентацию работников по специфике производства Заказчика и ознакомление с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а также условиями настоящего договора.

    3.1.5. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в случае выявления его несоответствия заданию Заказчика, отступления от условий задания. невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика.

    3.1.6. В случае отстранения работника от выполнения работы до истечения срока, определенного заданием, либо невыхода работника на работу по любым причинам обеспечить ему замену в соответствии с условиями задания.

    3.1.7. Разрешать все претензии и споры с работниками, которые могут возникнуть при выполнении ими задания.

    3.1.8. Своевременно возвращать Заказчику пропуска работников, которые больше не работают на территории Заказчика.

    3.1.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
  • непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации
  • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания
  • иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
  • Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. Если Заказчик несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

    3.2. Заказчик обязан:

    3.2.1. Информировать Подрядчика о качестве работы, выполняемой работником, сообщать о несоответствии квалификации работника выполняемой работе.

    3.2.2. Обеспечивать работникам при выполнении ими задания безопасные и здоровые условия труда, соответствующие правилам производства работ и техники безопасности.

    3.2.3. Проводить с работниками ознакомление с инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме.

    3.2.4. Заключить с Подрядчиком договор о передаче последнему в безвозмездное пользование оборудования, необходимого для выполнения задания, и предоставить Подрядчику данное оборудование, а также материалы, техническую документацию, пропуска для прохода работников на территорию Заказчика и иные документы и материалы, необходимые для выполнения работниками заданий.

    3.2.5. Своевременно представлять Подрядчику инструкции и правила, знание которых необходимо работником при выполнении задания, а также уведомлять Подрядчика о вносимых в них дополнениях и изменениях.

    3.2.6. Оказывать работникам Подрядчика необходимую помощь в выполнении задания.

    3.2.7. Возместить Подрядчику компенсированный последним ущерб, причиненный увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья работника Подрядчика, наступившим в связи с выполнением задания Заказчика.

    3.3. Подрядчик вправе:

    3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.

    3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок. Правом не приступать к работе и приостановить начатую работу наделяются также работники Подрядчика.

    3.4. Заказчик вправе:

    3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работником задания, давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.

    3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению заданий или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

    3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. В частности, Заказчик вправе требовать отстранения работника от выполнения задания в случае выявления его несоответствия условиям задания, отступления им при выполнении работ или оказании услуг от условий задания, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика.

    3.4.3. Не допускать к работе работников, не прошедших медицинский осмотр.

    3.4.4. В соответствии с законодательством привлекать работников к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни при условии возмещения Подрядчику выплаченных последним доплат работникам.

    4. Приемка Заказчиком работ и услуг

    4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания, но не реже чем ____ раза в ______ с участием Подрядчика осматривать и принимать фактически выполненный объем задания, а при бнаружении недостатков работы или услуги немедленно заявить об этом Подрядчику.

    4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе или услуге при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки, (Приложение № 3 к настоящему договору), были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

    4.3. Заказчик, принявший работы или услуги без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

    4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение ____ со дня их обнаружения.

    4.5. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

    5. Невозможность исполнения

    5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика, работы и услуги подлежат оплате в полном объеме.

    5.2. В случае, когда невозможность исполнения задания возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.

    6. Ответственность сторон

    6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия работников Подрядчика.

    6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в пользовании работников в связи с исполнением настоящего договора.

    6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников. В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, если такие недостатки не были и не должны были быть обнаружены Подрядчиком или его работниками, а также за убытки, возникшие по причине непредоставления Заказчиком технической документации и инструкций.

    6.4. В случаях, когда задание выполнено Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания. ухудшившими качество работы или услуги, или с иными недостатками, которые делают работу или услугу не пригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков.
  • Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы или услуги в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    6.5. За просрочку оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает пеню в размере ____ % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

    6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

    6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

    7. Риск случайной гибели

    7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона.

    7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет Заказчик.

    8. Изменение и прекращение договора

    8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.4.

    8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

    8.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

    8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

    8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

    8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

    8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

    9. Конфиденциальность

    9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

    10. Разрешение споров

    10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

    10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

    11. Дополнительные условия и заключительные положения

    11.1. Дополнительные условия по настоящему договору:

    11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

    11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

    11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

    11.5. Адреса и платежные реквизиты сторон:

    Подрядчик

    ____________________________

    ____________________________

    ____________________________

    ____________________________

    Образцы (бланки) договоров

    НА ВЫПОЛНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

    г. ______________ “___”__________ ____ г.

    _________________________________________________________________, именуем__

    (наименование предприятия)

    в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ____________________________________________,

    (Устава, положения)

    и ____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем

    (наименование предприятия)

    “Заказчик”, в лице _______________________________________________, действующего

    (должность, фамилия, имя, отчество)

    на основании ______________________________________, с другой стороны, заключили

    (Устава, положения)

    настоящий Договор о нижеследующем:

    1. Предмет Договора

    1.1. Исполнитель обязуется провести работу по исследованию рынка сбыта/приобретения нижеследующего товара, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю проделанную работу.

    1.2. Объектом сбыта/приобретения является следующий товар:

    Наименование (с указанием изготовителя) _______________________________________

    ______________________________________________________________ руб. за единицу

    Качество ______________________________________________________________________

    Срок поставки _________________________________________________________________

    Базис поставки ________________________________________________________________

    Порядок и форма оплаты ________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    2. Порядок выполнения работ

    2.1. Исполнитель производит работу в следующей последовательности:

    2.1.1. Определяет потребности рынка/возможности приобретения указанного товара.

    2.1.2. Определяет степень соответствия назначенной Заказчиком цены реальной рыночной цене и разрабатывает соответствующие рекомендации по корректировке цены.

    2.1.3. Осуществляет поиск оптимального контрагента для продажи/покупки товара.

    2.1.4. Исполнитель проводит предварительные переговоры по данному виду товара в случае согласия Заказчика на его приобретение.

    2.1.5. Исполнитель разрабатывает проект договора купли-продажи между Заказчиком и найденным Исполнителем контрагентом.

    2.2. При выполнении работ Исполнитель может действовать от имени Заказчика на основании выдаваемой ему Заказчиком доверенности.

    3. Порядок сдачи-приемки работ

    3.1. Выполненная работа оформляется Исполнителем в виде отчетов и рекомендаций в произвольной форме/устно.

    3.2. Выполненная работа передается Исполнителем Заказчику, при этом составляется и подписывается акт сдачи-приемки работ, который подтверждает факт выполнения Исполнителем своих договорных обязательств.

    4. Условия расчетов

    4.1. За исполнение поручения Заказчик уплачивает Исполнителю __________________

    ________________________________________________________________________ руб.

    (прописью)

    4.2. При сдаче-приемке работ может быть установлена скидка/надбавка к договорной оплате работ, что отражается в акте.

    4.3. Если Заказчик в установленный срок не оплатил Исполнителю выполненные работы, Исполнитель имеет право списать соответствующие суммы со счета Заказчика в безакцептном порядке в течение двух месяцев с момента возникновения права требования.

    5. Ответственность Сторон

    5.1. Стороны обязаны соблюдать действующее законодательство.

    5.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Государственным Арбитражем в установленном законом порядке.

    6. Срок действия Договора

    6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действителен до “__” ___ _г.

    6.2. Прекращение или изменение условий Договора осуществляется по согласованию Сторон.

    Реквизиты Сторон

    Исполнитель: _____________________________________________________________

    Адрес ______________________________________________________________________

    Р/сч. № _____________________________________________________________________

    отд. ________________________________________________________________________

    Заказчик: ________________________________________________________________

    Договор на выполнение дизайнерских работ

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить дизайнерские работы и оказать сопутствующие услуги, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы и оказанные услуги.

    1.2. Исполнитель выполняет следующие дизайнерские работы и сопутствующие услуги (далее - работы и/или услуги):

    - разрабатывает художественно-конструкторские проекты изделий (комплексов) производственного и бытового назначения

    - обеспечивает высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств проектируемых конструкций, соответствие их технико-экономическим требованиям и прогрессивной технологии производства, требованиям эргономики

    - осуществляет отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, необходимой на различных стадиях (этапах) художественного конструирования

    - изучает требования, предъявляемые заказчиками к проектируемым изделиям, технические возможности Заказчика для их изготовления

    - проводит сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня

    - участвует в выполнении отдельных стадий (этапов) и направлений научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением художественно-конструкторских задач, в составлении технических заданий на проектирование и согласование их с заказчиками, в разработке художественно-конструкторских предложений

    - осуществляет с использованием новых информационных технологий поиск наиболее рациональных вариантов решений конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления, объемно-пространственное и графическое проектирование, детализацию форм изделий, разрабатывает компоновочные и композиционные решения, подготавливает данные для расчетов экономического обоснования предлагаемой конструкции

    - разрабатывает необходимую техническую документацию на проектируемое изделие (чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей), участвует в подготовке пояснительных записок к проектам, их рассмотрении и защите

    - выполняет работу, связанную с проектированием форм сопроводительных документов, упаковки и рекламы конструируемых изделий

    - подготавливает материалы для проведения работ по стандартизации в области художественного конструирования

    - осуществляет контроль за соответствием рабочих чертежей изделия и технологической оснастки художественно-конструкторскому проекту, особенно деталей и узлов, которые могут повлиять на удобство эксплуатации и внешний вид конструкции, а также авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских решений при проектировании, изготовлении, испытаниях и доводке опытных образцов изделий и подготовке технической документации для серийного (массового) производства, вносит в нее необходимые изменения

    - участвует в оформлении заявок на промышленные образцы, в подготовке материалов для художественно-конструкторской экспертизы проектов и представления вновь освоенных изделий на аттестацию и сертификацию

    - изучает передовой отечественный и зарубежный опыт в области художественного конструирования с целью использования его в практической деятельности

    - подготавливает отзывы и заключения на рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся разрабатываемых конструкций изделий, проекты стандартов, технических условий и других нормативных документов по художественному проектированию

    - оформляет документацию на законченные художественно-конструкторские разработки, составляет отчеты о результатах выполненных работ:

    - в случае необходимости оформляет документы для оформления авторского права Заказчика на полученные разработки и изделия.

    1.3. Сроки выполнения работ и оказания услуг: начальный: ___________ (при необходимости: промежуточный: ___________), конечный: ________________.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Обязанности Заказчика:

    - оказывать Исполнителю всемерное содействие в выполнении работ и оказании услуг

    - предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию

    - оплачивать работы и услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.

    2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

    2.3. Обязанности Исполнителя:

    - добросовестно выполнить работы и оказать услуги, указанные в п. 1.2 Договора

    - ежемесячно (или по окончании Договора) предоставлять (предоставить) Заказчику отчет(ы) о выполненных работах и оказанных услугах.

    2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику причиненных ему убытков.

    3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    3.1. Заказчик ежемесячно (или по окончании Договора) выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ________ (___________________________), в том числе НДС __%, что составляет _______ (_________) рублей.

    3.2. Заказчик перечисляет вознаграждение на расчетный счет Исполнителя.

    3.3. Первый платеж в размере _______% вознаграждения Заказчик перечисляет Исполнителю в течение ___ дней с момента предоставления ему Заказчиком запрошенных информации и материалов.

    3.4. Следующие платежи Заказчик перечисляет не позднее _____ числа текущего месяца (или в течение ____ дней с момента приемки выполненных работ, оказанных услуг).

    3.5. Все расходы по Договору Исполнитель несет за счет своего вознаграждения.

    4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ и оказанию услуг на следующий день после первого платежа Заказчика согласно п. 3.3 Договора.

    4.2. В случае задержки очередного платежа Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до произведения Заказчиком оплаты работ и услуг Исполнителя.

    4.3. По окончании месяца, в котором выполнялись работы, услуги, Стороны подписывают двухсторонний акт, который является подтверждением их выполнения.

    5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до заключения Сторонами соглашения о расторжении Договора.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

    6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в _______ срок с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон.

    6.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере ___% от суммы вознаграждения (п. 3.1) за каждый день просрочки.

    7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

    7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. _________ на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

    8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    8.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

    8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

    Бланк договора на оказание услуг между физическими лицами. Акт выполненных работ.

    Если случилось так, что все же пришлось пользоваться услугами наемного работника на выполнение ремонтных работ в вашем жилище: это могут быть ваши знакомые, могут быть работники по рекомендации или работники найденные вами по объявлению, так или иначе, необходимо перестраховаться и заключить с исполнителями договор.

    Проще ситуация с юр.лицами и ИП, они сами предложат вам договорные отношения, но ценник на выполнение работ ими, гораздо выше чем предлагают частные мастера и умельцы, работающие на себя.

    Договор подряда на выполнение работ и услуг

    на выполнение работ и услуг

    (с передачей оборудования по акту сдачи-приемки)

    г. ______________ __________ 20___ г.

    _________________________________________, именуем__ в дальнейшем

    (наименование организации)

    1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в

    соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре

    работы и услуги, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик

    обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы и

    услуги в размере, указанном в настоящем договоре.

    Форма задания Заказчика приведена в Приложении № 1 к настоящему

    договору.

    Задания от имени Заказчика могут подписываться:

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    1.2. Виды работ и услуг, выполняемых Подрядчиком:

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    1.3. Заказчик передает в пользование Подрядчику в полном объеме

    материал и оборудование с приложением инструкций и технических

    документаций по их использованию, необходимых для выполнения работ и

    услуг по настоящему договору по акту сдачи-приемки ( Приложение 2 ).

    1.4. Срок действия настоящего договора:

    начальный срок _________________________________________________

    конечный срок __________________________________________________.

    Сроки выполнения отдельных работ и услуг указываются в заданиях

    Заказчика.

    2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

    2.1. Цена подлежащих выполнению работ и услуг включает

    компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

    Издержки Подрядчика включают в себя:

    а) компенсируемую Заказчиком часть заработной платы,

    выплачиваемой Подрядчиком своим работникам, состоящим с Подрядчиком в

    трудовых отношениях и направляемым Подрядчиком для выполнения заданий

    Заказчика, - в размере, устанавливаемом в заданиях

    б) предусмотренные законодательством компенсации, выплачиваемые

    Подрядчиком работникам, в частности за привлечение к сверхурочным,

    г) отчисления по государственному социальному страхованию

    работников, кроме отчислений из заработной платы.

    Вознаграждение Подрядчика составляет __________________________.

    (Вариант: ____% от компенсируемой Заказчиком заработной платы,

    причитающейся работникам, направляемым для выполнения заданий

    Заказчика).

    Количество работников, направляемых для выполнения заданий

    Заказчика, определяется на основании ________________________________.

    (Вариант: подписываемых Заказчиком списков работников).

    2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________

    __________________________________________ в течение ___________ дней

    после подписания настоящего Договора. Остальную сумму Заказчик

    выплачивает ________________________________________________________.

    (Варианты: ___ раза в _________ не позднее ____ равными частями

    по _________ после выполнения работ и услуг Подрядчиком при условии,

    что работы и услуги выполнены надлежащим образом).

    3. Права и обязанности сторон

    3.1. Подрядчик обязан:

    3.1.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для

    выполнения задания.

    3.1.2. При определении способа выполнения задания Заказчика

    следовать указаниям Заказчика, в том числе о количестве работников,

    направляемых для выполнения задания.

    3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе

    выполнения его указаний.

    3.1.4. Проводить ориентацию работников по специфике производства

    Заказчика и ознакомление с инструкциями по технике безопасности,

    противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими

    инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а

    также условиями настоящего договора.

    3.1.5. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в

    случае выявления его несоответствия заданию Заказчика, отступления от

    условий задания, невыполнения инструкций и правил, действующих на

    территории Заказчика.

    3.1.6. В случае отстранения работника от выполнения работы до

    истечения срока, определенного заданием, либо невыхода работника на

    работу по любым причинам обеспечить ему замену в соответствии с

    условиями задания.

    3.1.7. Разрешать все претензии и споры с работниками, которые

    могут возникнуть при выполнении ими задания.

    3.1.8. Своевременно возвращать Заказчику пропуска работников,

    которые больше не работают на территории Заказчика.

    3.1.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до

    получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

    а) непригодности или недоброкачественности предоставленных

    Заказчиком материала, оборудования, технической документации

    б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения

    его указаний о способе выполнения задания

    в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые

    угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его

    завершения в срок.

    Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных

    обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или

    несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не

    3.2.1. Информировать Подрядчика о качестве работы, выполняемой

    работником, сообщать о несоответствии квалификации работника

    3.2.2. Обеспечивать работникам при выполнении ими задания

    безопасные и здоровые условия труда, соответствующие правилам

    производства работ и техники безопасности.

    3.2.3. Проводить с работниками ознакомление с инструкциями и

    3.2.5. Своевременно представлять Подрядчику инструкции и правила,

    знание которых необходимо работником при выполнении задания, а также

    уведомлять Подрядчика о вносимых в них дополнениях и изменениях.

    3.2.7. Возместить Подрядчику компенсированный последним ущерб,

    причиненный увечьем, профессиональным заболеванием или иным

    повреждением здоровья работника Подрядчика, наступившим в связи с

    выполнением задания Заказчика.

    3.3. Подрядчик вправе:

    3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры

    субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед

    3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а

    также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения

    убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по

    настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а

    также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что

    исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

    Правом не приступать к работе и приостановить начатую работу

    наделяются также работники Подрядчика.

    3.4. Заказчик вправе:

    3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работником задания,

    давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению задания и

    требовать отчет об их выполнении.

    3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению

    заданий или выполняет его настолько медленно, что завершение его к

    сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора

    и потребовать возмещения убытков.

    3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно

    не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный

    срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в

    назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора

    либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а

    также потребовать возмещения убытков.

    В частности, Заказчик вправе требовать отстранения работника от

    3.4.5. В соответствии с законодательством привлекать работников к

    сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные

    дни при условии возмещения Подрядчику выплаченных последним доплат

    работникам.

    4. Приемка Заказчиком работ и услуг

    4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания, но не реже чем

    _____ раза в _________ с участием Подрядчика осматривать и принимать

    фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков

    работы или услуги немедленно заявить об этом Подрядчику.

    4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе или услуге при

    приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки,

    ( Приложение № 3 к настоящему договору), были оговорены эти

    недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их

    устранении.

    4.3. Заказчик, принявший работы или услуги без проверки, лишается

    права ссылаться на их недостатки, которые могли быть установлены при

    обычном способе приемки.

    4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть

    установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан

    известить об этом Подрядчика в течение ________ со дня их обнаружения.

    4.5. При возникновении между сторонами спора по поводу

    недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из

    сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет

    Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено

    отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между

    действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных

    случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения

    экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе

    стороны поровну.

    5. Невозможность исполнения

    5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине

    Заказчика, работы и услуги подлежат оплате в полном объеме.

    5.2. В случае, когда невозможность исполнения задания возникла по

    обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик

    возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.

    6. Ответственность сторон

    6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая

    обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой

    стороне причиненные таким неисполнением убытки.

    Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия работников

    Подрядчика.

    6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность

    предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в

    пользовании работников в связи с исполнением настоящего договора.

    6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли

    вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его

    работников. В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие

    вследствие недостатков предоставленных Заказчиком материалов или

    оборудования, если такие недостатки не были и не должны были быть

    обнаружены Подрядчиком или его работниками, а также за убытки,

    возникшие по причине непредоставления Заказчиком технической

    документации и инструкций.

    6.4. В случаях, когда задание выполнено Подрядчиком с

    отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими качество

    работы или услуги, или с иными недостатками, которые делают работу или

    услугу не пригодными для обычного использования и за которые Подрядчик

    отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

    а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок

    б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены

    в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

    Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он

    отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением

    Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

    Если недостатки работы или услуги в установленный Заказчиком

    разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик

    вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения

    причиненных убытков.

    6.5. За просрочку оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает пеню в

    размере ____% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

    6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую

    договор, от исполнения обязательств в натуре.

    6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором,

    имущественная ответственность определяется в соответствии с

    действующим законодательством РФ.

    7. Риск случайной гибели

    7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,

    оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества

    несет предоставившая их сторона.

    7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата

    выполненной работы несет Заказчик.

    8. Изменение и прекращение договора

    8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока

    действия договора, указанного в п. 1.4.

    8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по

    письменному соглашению сторон.

    8.3. Заказчик может в любое время в период действия договора

    отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за

    фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также

    обязан возместить Подрядчику убытки причиненные прекращением договора,

    в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за

    выполнение всего задания.

    8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при

    8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки

    Заказчиком работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата

    10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между

    сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного

    договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего

    законодательства.

    10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных

    вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном

    действующим законодательством.

    11. Дополнительные условия и заключительные положения

    11.1. Дополнительные условия по настоящему договору: ____________

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

    действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и

    подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то

    представителями сторон.

    11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в

    письменной форме.

    11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим

    договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

    11.5. Адреса и платежные реквизиты сторон:

    Источники: www.up2go.ru, lexguide.ru, www.docstandard.com, vsesam-bezperedelok.ru, alti.ru

    Категория: Правила и консультации | Добавил: pavloann (11.06.2015)
    Просмотров: 115 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar